你的位置:
  • 范文大全
  • >教师范文
  • >导航
  • >购房合同(汇总十一篇)
  • 购房合同

    发表时间:2024-08-17

    购房合同(汇总十一篇)。

    合同在维护人民利益方面的作用越来越大。签订合同内容不得恶意串通损害国家、集体、第三人的利益,如何写出有法律效力的合同?栏目小编找到了这篇网络上卓越的“购房合同”文章与大家分享,我们兴奋地欢迎您来到我们的网站发现我们的内容!

    购房合同【篇1】

    目前存量房土地使用权主要有三种情况,甲方应如实陈述,乙方也应根据实际作重点了解:一是没有瑕疵的出让土地,二是划拨用地,目前个人转让住宅房屋的划拨土地使用权不需缴纳土地出让金或土地收益金,但单位转让划拨土地使用权或个人转让其他房屋使用性质的划拨土地使用权可能需缴纳土地费用,因此双方视具体情况应事前咨询土地管理部门,并在合同中作相应安排;三是虽然土地为出让取得,但因历史原因一直未能结清土地出让金,则土地管理部门可能要求补缴出让金。

    第三款为单选格式。国家对本款涉及税费的纳税(费)人均有明确规定,但合同当事人在内部可以通过本款约定改变费用的实际分担形式。

    在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的,甲方应予协助。如因甲方的延误,致影响过户登记,由甲方负赔偿责任。如甲方原因而不能办理过户登记,乙方有权解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本合同第八条承担违约责任。卖方在交付该房地产时,应将附随的水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费等费用结清,单据交买方确认,否则买方有权从交房保证金中抵扣上述欠费。

    第八条

    条文:甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。

    第十条 本合同式份。其中甲方留执 份,乙方留执 份。

    注解:按目前我市房产交易过户程序,双方一旦向登记机关提交申请文件,并在申请表上签字,即完成房屋所有权交付的意思表示和对房屋所有权的交割;除非登记机关经审核认为不符合交易过户的条件,作出不予登记的决定。

    目前存量房土地使用权主要有三种情况,甲方应如实陈述,乙方也应根据实际作重点了解:一是没有瑕疵的出让土地,目前个人转让住宅房屋的划拨土地使用权不需缴纳土地出让金或土地收益金,但单位转让划拨土地使用权或个人转让其他房屋使用性质的划拨土地使用权可能需缴纳土地费用,因此双方视具体情况应事前咨询土地管理部门,并在合同中作相应安排;三是虽然土地为出让取得,但因历史原因一直未能结清土地出让金,则土地管理部门可能要求补缴出让金。

    指南:甲方尤其应当重视本条规定,结合实际情况正确适当地商定第四条的内容,妥善处理房价款的交割。

    第九条

    条文:该房屋毁损、灭失的风险自 □房屋正式交付之日 □权利转移之日 起转移给乙方。

    注解:这里的风险包括自然的风险和人为的风险;房屋正式交付之日为第五条规定的交房时间;权利转移之日为根据第八条确认的时间。

    款为单选格式。国家对本款涉及税费的纳税(费)人均有明确规定,但合同当事人在内部可以通过本款约定改变费用的实际分担形式。

    本条为单选格式。通常情况下选择第一选项比较合理,但若乙方签约时已经占有房屋,比如乙方本身就是房屋承租人,则选择第二选项比较合理。若有其他特殊情况,比如房屋原为第三人承租且房屋买卖后原租赁关系仍然保持的。

    注解:按目前我市房产交易过户程序,双方一旦向登记机关提交申请文件,并在申请表上签字,即完成房屋所有权交付的意思表示和对房屋所有权的交割;除非登记机关经审核认为不符合交易过户的条件,作出不予登记的决定。

    第十条

    条文:该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理:

    指南:住宅房屋一般金额较小,可以在合同中对房屋交付前后发生的杂费分担以及甲方已经预缴杂费的结算作原则约定,并在房屋交付时即时清结即可。对杂费金额巨大的合同,可分项详细约定处理办法。

    注解:这里的风险包括自然的风险和人为的风险;房屋正式交付之日为第五条规定的交房时间;

    第十一条

    条文:本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

    本条为单选格式。通常情况下选择第一选项比较合理,但若乙方签约时已经占有房屋,比如乙方本身就是房屋承租人,则选择第二选项比较合理。若有其他特殊情况,比如房屋原为第三人承租且房屋买卖后原租赁关系仍然保持的。

    注解:合同各部分的效力。

    指南:补充条款、补充协议以及附件均是契约的组成部分,与契约正文同等重要。双方在商讨、签订这些文件时应当给予与契约正文同等的重视。

    指南:住宅房屋般金额较小,可以在合同中对房屋交付前后发生的杂费分担以及甲方已经预缴杂费的结算作原则约定,并在房屋交付时即时清结即可。

    第十二条

    条文:本契约 □自甲乙双方签订之日 □自 之日 起生效。

    注解:合同的生效条款。

    指南:本条为单选格式。通常情况下选择第一选项比较简单,也符合一般习惯;若对合同生效有特殊要求的,比如以办理公证手续作为生效条件的,则应当选择第二选项,并按约定填空。

    条文:本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。

    第十三条

    条文:甲、乙双方在履行本契约中若发生争议,应协商解决。协商不成的,□提交南京仲裁委员会仲裁 □提交 仲裁委员会仲裁 □依法向人民法院起诉 。

    指南:补充条款、补充协议以及附件均是契约的组成部分,与契约正文同等重要。

    第十四条

    条文:本契约一式 份。其中甲方留执 份,乙方留执 份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。

    本条为单选格式。选中第二选项须按双方约定填空。第一或第二选项特点是程序简单、周期短、费用相对便宜,一裁终局等。

    注解:合同文本的数量和留存情况。

    指南:通常情况一式五份,双方各执两份就够了;需要合同原件较多的单位,可视具体情况增加。需要注意的是,所有文本的内容应当保证一致,产生合同争议时文本的留存情况也是举证原件的参考因素之一。

    通常情况式五份,双方各执两份就够了;需要合同原件较多的单位,可视具体情况增加。需要注意的是,所有文本的内容应当保证一致。

    第十五条

    文本:甲、乙双方约定补充条款如下:

    指南:示范条款中没有约定的或者示范条款不能适应实际情况的,双方可以在本条约定,空白不够可以续页粘贴,但应注意在粘贴骑缝处签章确认。

    指南:示范条款中没有约定的或者示范条款不能适应实际情况的,双方可以在本条约定,空白不够可以续页粘贴。

    附件一

    文本:房屋平面图和四至范围。

    注解:以图形形象反映房屋的平面形状及其边界关系。

    指南:普通单元住宅直接参照产权证附图绘制或复制即可。若为墙界关系复杂的平房或其它四至复杂的房屋,可自行绘制简图并简要说明各种四至关系。

    指南:普通单元住宅直接参照产权证附图绘制或复制即可。若为墙界关系复杂的平房或其它四至复杂的房屋。

    附件二

    文本:租赁、抵押、相邻等关系及其处理办法。

    注解:本条反映了常见的房屋权利限制状况,对房屋的实际价值和房屋的使用可能产生重大影响,双方尤其是乙方应当重视。

    处理房屋租赁关系应当注意两方面的法律关系,一是承租人的优先购买权,二是买卖不破租赁的原则。双方成交前首先应当取得承租人放弃优先购买权的书面意见,然后还需与承租人商议租赁关系的解除或变更事宜。房屋现由张三承租使用,张三不愿购买房屋;

    处理房屋抵押关系首先应通知抵押权人,其次应将房款首先用于清偿抵押担保的债务并办理抵押注销登记手续。房屋现抵押给交通银行,担保债务价值20万元;甲方保证在乙方支付首期房款前清偿抵押担保的债务。

    条本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

    购房合同【篇2】

    出卖人(甲方):_____________________________

    身份证号码:_________________________

    地址:______________________________

    联系电话:_________________________

    买受人(乙方):____________________________

    身份证号码:_________________________

    地址:______________________________

    联系电话:_________________________

    _

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

    甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:

    第一条乙方同意购买甲方拥有的坐落在______市_____区_____________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)

    第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)本合同签订之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。

    第三条 付款时间与办法,甲乙双方选择以下第___种付款方式:

    1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定____年____月____日在房地产交易中心缴交税费当日乙方支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日交付给甲方。

    2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定____年____月____日在房地产交易中心缴交税费当日乙方支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日交付给甲方。

    第四条 房屋的交付

    1、交付时间

    出卖人应当在收到【□定金/□第一期房款/合同全部房款】之日起____日内将该房屋交付给买受人。

    2、房屋交付时,应当履行下列手续:

    出卖人与买受人共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收,记录水、电、气表的读数,并交接附件一中所列物品;

    本合同条所约定的面积为(甲方暂测/原产权证上标明/房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的。

    买卖双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单上签字;

    移交该房屋房门钥匙;

    交付日前该房屋所产生的各项费用买受人已负责缴清;

    出卖人与房屋的承租人解除租赁合同关系。

    第五条 权属转移登记

    1、当事人双方同意于______________________日前双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。

    2、若因一方原因在______________________前房屋权属无法转移登记至买受人名下,则另一方有权解除合同,并有权要求对方按照房价款的_______%支付违约金。

    3、出卖人应于____________日前,向房屋所在地的户籍管理机关办理完成原有户口迁出手续。如因出卖人自身原因未如期将与本房屋相关的户口迁出的,每延期一日。

    该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±_________%(不包括±_________%)时,房价款保持不变。

    4、房屋物业管理费、供暖、水、电、煤气、有线电视等的过户手续办理过程中,甲乙双方应积极配合,产生的过户手续费用由买受人承担。

    乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方。

    第六条 税费分担

    甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

    风险提示:违约责任

    因为房产交易复杂且金额较大,有时会出现意想不到的状况,导致违约行为。为了能避免以后出现扯皮现象,需要在签署合同时就明确写清双方的责任和权利,以及违约金的偿付金额和时间,遵循的原则就是双方责权利对等。

    乙方如未按本合同第五条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。

    第七条 违约责任

    1、出卖人违约责任

    出卖人未按照约定的期限和条件将房屋交付买受人或者因出卖人原因延期至房屋权属登记部门办理过户登记的,出卖人按买受人已支付房价款的______‰向买受人支付违约金,逾期超过______日,买受人有权退房。

    逾期超过_________天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第_________种约定,追究乙方的违约责任。

    2、买受人违约责任

    买受人未按照合同约定的期限支付房款的或者因买受人原因延期至房屋权属登记部门办理过户登记的或者延期申办抵押贷款的,每逾期一日,买受人按逾期应付款的_____‰向出卖人支付违约金,逾期超过______日,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人应当自解除合同通知送达之日起____日内按照累计的逾期应付款的______%向出卖人支付违约金。

    出卖人应当自退房通知送达之日起___日内退还全部已付款。

    第八条 本合同如需办理公证,经国家公证机关_________公证处公证,公证费用由_________承担。

    终止合同,甲方按乙方累计已付款的_________%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时。

    第九条本合同一式____份。甲方产权人___份,甲方委托代理人____份,乙方____份,______市房地产交易中心一份、________公证处一份。

    第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

    第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。

    (以下无正文)

    出卖人(甲方):

    日期:

    _

    买受人(乙方):

    购房合同【篇3】

    购房合同违约金怎么规定

    售房人与受让人在签订房屋买卖合同中应约定违约责任,一方违反合同约定,应向对方支付违约金;由于违约给对方造成的损失应当依法赔偿。

    违约金的数额,双方应当在合同中约定,没有约定,并具有下列情形之一的,按照规定的标准确定违约金:

    一、因房地产转让人的过错,未在定的时间内交付房地产的,转让人向受让人支付的违约金为已经收取的转让价款按照中国人民银行公布的同期存款利率计算所得利息的两倍。

    二、因房地产受让人的过错,未在约定的时间内支付转让价款的,受让人向转让人支付的违约金为逾期支付的转让价款按照中国人民银行公布的同期存款利率计算所得利息的两倍。

    由于违约给对方造成的损失应按实际发生的情形分项计算损失数额。

    阅读延伸:

    如何签订购房合同,签合同的注意事项有哪些?

    购房合同欺诈怎么认定,什么是购房合同欺诈?

    如何防范购房合同的`风险

    买房签合同注意事项汇总

    买房签合同注意事项:

    1、首先看开发商是否具备“五证”

    五证,一个是建设用地规划许可证,第二是建设工程规划许可证,第三是建设工程开工证,第四是国有土地使用证,第五是商品房预售许可证,简称叫“五证”。其中前两个证是由市规划委员会核发的,开工市是由市建委核发的,国有土地使用证和商品房预售许可证是由市土地资源和房屋管理局核发的。

    那么怎么样看待“五证”?交给您一种方法,这五证最主要的应该看两证,一个是国有土地使用证,一个是预售许可证,这两种要核发,看准确了,一般原则上就没有问题,特别是预售许可证。特别要提醒的是,购房者在查看五证的时候一定要看原件,复印件很容易作弊。签合同前,要看清楚您所预购的房屋是不是在预售范围之内,以确保将来顺利的办理产权证。

    2、使用规范的合同文本

    一定要参照最好是采用且不要随意修改《文本》,并按照文本中所列条款认真填写,了解各项具体内容。不要随意去签订开发商自己定的《定购协议书》还交一笔订金。就算很多人都这样做,但这并非购房的必经程序。且这种合同一定是权利义务不平等的,对自己尤其不利。最好能够直接与开发商签预售合同就好。这个步骤,一定不能马虎啊!否则到时吃大亏就惨了。

    3、查验有关证明文件

    买期房要查看开发商是否有预售许可证,并要确认自己所购之房在预售范围内,买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》。

    4、买期房要注意建筑面积的约定

    在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外,还要填上套内面积和公用分摊面积。

    5、买期房要约定条件和时限

    所谓交房有两层含义:一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。

    6、签约时要注意房屋质量问题

    购房者在签约时,应认真推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容,并将质保书作为合同的附件。

    7、签约时明确物业管理事项

    合同中要确定前期物业管理公司,以及双方约定的物业管理范围和收费标准。

    8、注意合同文本中补充协议的内容

    购房者应谨防有些开发商,将示范合同文本中保护交易公平的条款,通过补充协议加以取消,以减轻卖方的责任。

    9、注意约定违约责任

    这里指的违约包括:签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房,不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。

    买房签合同补充协议注意事项:

    在买卖的时候一个是签订认购书,第二个签订购房合同,购房合同有一个补充协议,这个补充协议往往是房屋购买合同里没有约定的事项通常在补充条款里进行约定。需要提醒购房者注意的是,补充条款在某种程度上,它约定的事项比房屋购销合同里约定的还重要,因为补充条款是根据不同的项目的不同具体情况来约定的。所以,在补充条款签订的时候应该把握几个问题。

    1、应该明确的把售楼书和其他广告的内容写进补充协议里去,这是维护购房者合法权益的一个很重要的方式。

    2、明确房屋所有权证办理的时间。因为购销合同里通常没有说多长时间把产权证办下来,这通常在补充条款里约定。

    3、要明确按揭办不下来的话,双方的责任。现在买房通常需要按揭,确实有的情况下按揭没有办下来,没有办下来的原因比较复杂,有购房者的原因,也可能有房地产开发商的原因,甚至也有一些是银行方面的原因,也有一些是综合的。要明确,如果按揭办不下来,双方各自的责任是什么。

    4、明确关于公摊建筑面积。现在面积争议最多的就是公用面积的分摊问题,而且有些开发商经常在公摊上做文章,所以要和开发商约定清楚,不仅要有一个笼统的公摊面积的数字,而且要约定公摊的是哪一部分,要确定公摊的位置。现在有很多赠与这个,赠与那个,实际上有的时候是公用的面积。

    5、应该明确装修标准。以后逐渐的房地产开发项目是精装修,那么就必须对装修的标准明确。比如说装修的标准不要笼统的想使用进口材料、高级材料等这种不明确、含糊的表述,一定要明确使用什么品牌,甚至包括颜色等。

    6、明确退房的责任。购房者接到入住通知之后,经常拿出一些资金装修房屋,比如说买家电什么的,但是一旦退房是由于开发商的原因,必须写明开发商是什么样的责任,写名在确定的日期内把开发商退还,甚至包括银行的利息、罚金等。

    希望以上小编整理的买房签合同注意事项能够帮助到您,让您在买房签合同时避免很多不必要的损失。

    婚前购买按揭房,婚后还款,离婚怎么分割?

    家住东城华丽苑小区的张某在婚前按揭购买了一套150平米的商品房,产权登记在张某自己名下,每月按揭2500元,10年还清。20xx年,张某便与杨某结婚,张某与杨某结婚后,每月按揭房子。20xx年8月,张某与杨某因性格不和离婚。张某提高房产是自己在结婚前购买,属于个人财产,而杨某认为房子是结婚后共同按揭,是夫妻共同财产,那么该商品房是否可以作为夫妻共同财产进行分割?婚前购买商品房结婚后按揭,离婚该如何分割呢?

    律师说法:根据我国20xx年8月13日起施行的《婚姻法司法解释三》第10条规定:“夫妻一方婚前签订不动产买卖合同,以个人财产支付首付款并在银行贷款,婚后用夫妻共同财产还贷,不动产登记于首付款支付方名下的,离婚时该不动产由双方协议处理。依前款规定不能达成协议的,人民法院可以判决该不动产归产权登记一方,尚未归还的贷款为产权登记一方的个人债务。双方婚后共同还贷支付的款项及其相对应财产增值部分,离婚时应根据婚姻法第三十九条第一款规定的原则,由产权登记一方对另一方进行补偿。”

    综上所述,在张某不同意按照夫妻共同财产进行分割的情况下,该商品房不能按照夫妻共同财产进行分割,其产权仍然归属于张某。双方婚后共同还贷的8年款项及房子财产增值部分,张某应对杨某进行合理补偿,尚未归还的贷款由张某自己承担。

    购房合同【篇4】

    住房公积金,是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工,对等缴存的长期住房储蓄。接下来由小编为大家整理出南京公积金买房提取只有购房合同可以吗,希望能够帮助到大家!

    南京公积金买房提取只有购房合同可以吗

    南京因购房提取住房公积金分为2种情况:购买商品房提取、购买二手房(含公有住房)提取。只提供购房合同,无法提取南京住房公积金。

    拓展:

    一、南京购买商品房提取住房公积金办理材料:

    1、不动产管理部门备案登记的商品房预售合同;

    2、首付款增值税发票;

    3、结婚证或单身声明(单身声明由单身职工在柜面窗口签字或线上确认);

    4、外地购房提供购房所在地的户口簿或半年以上社保缴纳明细;

    5、身份证;

    6、缴存银行的银行卡。

    二、南京公积金购买经济适用房提取材料

    购买经济适用房提取住房公积金的,应提供如下资料:

    1、身份证(本人办理的提供本人身份证;委托办理的提供委托人和受托人身份证原件及其复印件);

    2、市房产交易管理部门登记的.《南京市经济适用住房买卖契约》正本;

    3、付款发票;

    4、提取人与购房人的关系证明;

    三、南京公积金购买单位集资建房提取材料

    购买单位集资建房提取住房公积金的,应提供如下资料:

    1、身份证(本人办理的提供本人身份证;委托办理的提供委托人和受托人身份证原件及其复印件);

    2、集资建房购房契约(合同、协议);

    3、购房发票(收据);

    购房合同【篇5】

    卖方:___________(以下简称甲方)

    身份证号:__________________

    联系电话:___________地址:___________

    委托代理人:___________

    身份证号:___________地址:___________

    联系电话:___________

    买方:___________(以下简称乙方)

    身份证号:__________________

    联系电话:___________地址:___________

    委托代理人:___________身份证号:___________地址:___________联系电话:___________

    经纪机构:___________(以下简称丙方)法定代表人:___________联系电话:___________办公地址:___________备案证号:___________

    经纪人:___________执业证号:___________联系电话

    根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》、《房地产经纪管理办法》等相关规定,经友好协商,本着平等互利的原则,就该存量房屋买卖的有关事项达成一致,订立本合同。

    第一条房屋基本概况

    房屋所有权人共有情况

    房屋坐落权书证号

    房屋状况总层数房号建筑结构建筑面积套内建筑面积规划用途其他

    第二条房屋现状

    买卖双方均清楚该房屋产权及面积现状,并确认该房屋是以现状出售,该房屋产权现状为:___________

    1、该房屋已办理房屋所有权证,没有法律、法规规定限制交易的情形,卖方对该房屋享有完整的所有权,能完全支配和处理。

    2、房屋共有情况:___________【无】【共同共有,共有人同意出售房屋并放弃优先购买权】【按份共有,甲方占有,共有人同意出售房屋并放弃优先购买权】【其他:___________】。

    3、该房地产【不存在】【存在】抵押等他项权利情况。

    4、【不带租赁合同】【带租赁合同,承租人放弃优先购买权,乙方同意连同现有

    租赁合同一起购入该房地产,甲方须协助乙方与租户签订新的租赁合同】

    5、【无户口】【户口未迁出,甲方应在______年______月______日迁出】【其他:___________】

    6、需要说明的其他情况:___________

    甲方保证所填写和提供的有关该房地产的权属情况真实,保证上述房地产不存在任何未向乙方说明的其他情况,且没有侵犯第三人权益。否则,承担相应的法律责任。

    第三条房屋成交价格

    甲、乙双方商定该套房屋的成交价格为¥___________元(大写人民币:_____元整),包括房屋的附属设施、等物品。

    第四条房款交付

    合同签订后,乙方向甲方支付定金¥___________元(大写人民币:_____元整)。上述定金交由[乙方直接支付给甲方]【】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【】。

    当事人各方同意按下列第种方式交存或支付房价款:___________

    1、一次性付款:___________

    房款交付:___________乙方于______年______月______日前将除定金之外的房款___________元

    (大写人民币:_____元整)交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。

    2、分期付款:___________

    乙方将除定金以外的房款共分次付给甲方,时间分别为:___________

    第一期:___________乙方于______年______月______日前,将金额¥___________元(大写人民币:_____元整)交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。

    第二期:___________乙方于______年______月______日前,将金额¥___________元(大写人民币:_____元整)交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。

    第三期:___________乙方于______年______月______日前,将金额¥___________元(大写人民币:_____元整)交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。

    3、抵押贷款:___________

    首付款:___________乙方于______年______月______日前将首付款(不含定金)¥___________元(大写人民币:_____元整)交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。

    剩余房款:___________其余款¥___________元(大写人民币:_____元整)由乙方于______年______月______日前向银行办理贷款,放款时间为银行约定时间交付予甲方。因乙方贷款所产生的相关费用由乙方自行承担。

    如乙方支付首期款之余额少于交易价格与银行承诺发放贷款的差额之余额,则首期款金额应相应增加,乙方须于银行出具承诺贷款函(相关证明)后______日内补足并交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。

    4、其他:___________。

    第五条交房时间和交接手续

    1、甲乙双方同意该房地产交付使用时间为【卖方收齐房款当天】、【______年______月______日】甲乙双方应在交房当天一起到场查验房屋,查验后双方签妥房地产交接确认书,即视为房屋交付使用。

    2、甲方应在【该房地产正式交付使用前】、【______年______月______日】,交清该房地产在收接前发生的所有欠款及费用(如水、电、暖、煤气、电话、网络、有线电视、物业费等费用)。甲方保证在交易后乙方无须对上述甲方欠款及应付费用负责。

    3、该房地产已交存物业专项维修资金,甲方同意将专项维修资金随房屋所有权同时转让给乙方,乙方按国家、省、市物业专项维修资金的有关规定使用。

    第六条产权转移登记

    甲方与乙方约定按以下第种方式办理产权转移登记:___________

    1、甲乙双方共同办理。甲乙双方应当于______年______月______日前向房地产登记机构申请办理产权转移登记。

    2、丙方协助办理。丙方应当于______年______月______日前到房地产登记机构协助甲乙双方办妥产权转移登记手续。甲乙双方应当在______年______月______日前,向丙方提供房地产登记机构要求甲乙双方提供的证件材料。

    3、其他方式:___________。

    第七条税费缴交

    1、甲乙双方按以下第方式缴付税费:___________(1)按政府规定各付各税(2)甲方承担全部税费(3)乙方承担全部税费(4)其他。

    2、签订本合同后,如遇政府及有关部门调整税费,对于调整部分按以下第方式缴付:___________(1)全部由甲方承担(2)全部由乙方承担(3)甲乙双方各自承担(4)其他。

    第八条中介服务费的给付

    1、丙方依法促成甲乙双方当事人签订本合同后,当事人应当签约当______日向丙方支付中介服务费,其中:___________

    (1)甲方应向丙方支付中介服务费___________元整(大写人民币:_____元整)。

    (2)乙方应向丙方支付中介服务费___________元整(大写人民币:_____元整)。2、甲乙双方或其中一方当事人逾期支付上述中介服务费的,违约方每______日按未付中介服务费0.5_______%的标准向丙方支付违约金。

    3、双方当事人有违约行为导致本合同被解除的,违约方应代守约方向丙方支付中介服务费。守约方已支付的,丙方不予退还,应由违约方直接赔偿守约方。

    4、其他约定:___________。

    第九条丙方义务和责任

    1、丙方有审查买卖当事人委托关系、房地产资料真伪的义务。

    2、丙方应根据诚实信用、勤勉尽责等原则为甲乙双方当事人提供经纪服务,按照法律法规规定履行职责。

    3、非经甲乙双方当事人书面同意,房地产经纪服务机构不得泄露买卖双方的信息资料等。

    3、因丙方过错造成当事人损失的,丙方应当承担赔偿责任。

    4、其他:___________。

    第十条违约责任

    各方当事人不履行合同或者不按约定履行合同的,应当根据有关法律法规承担相应的违约责任。

    1、甲方不按本合同约定将该房地产出售给乙方的,应当向乙方支付违约金,违约金为【该房地产成交价的1_______%】【______】,并退回乙方已付的全部费用。

    2、乙方不按本合同约定买入该房地产的,定金不予退还,并向甲方支付违约金,违约金为【该房地产成交价的1_______%】【______】。

    3、甲方如未按本合同规定的期限交房的,应当每______日按总房款0.05_______%的标准向乙方支付违约金,逾期超过______日仍未交房的,乙方有权解除合同。如果乙方要求继续履行的,合同继续履行,并按本合同约定的房地产交付使用______日期的第二______日起至实际交付之______日止,甲方每______日按总房款0.05_______%的标准向乙方支付违约金。

    4、乙方未能按照本合同约定支付房款的,应当每______日按未付房款0.05_______%的标准向甲方支付违约金,逾期超过______日仍未支付的,甲方有权解除合同。甲方要求解除合同的,应自其要求解除合同通知书到达乙方之______日起10______日内,将乙方已支付的房款退还给乙方。

    5、如因甲方或乙方原因造成不能按期取得房地产权属证明文件的,甲乙双方当事人同意按下列第种方式处理:___________

    (1)违约方支付违约金,合同继续履行。(2)解除合同,终止交易,各方当事人互不追究违约责任。(3)其他:___________。第十一条争议的解决方式

    本合同在履行期间,任何一方要求变更合同条款的,应征得其它各方的同意后,在约定的时限内,签订补充协议,注明变更事项,擅自变更造成的经济损失,由责任方承担。在本合同履行期间,因履行本合同而签署的补充协议及其他书面文件,均为本合同不可分割的一部分,具有同等效力。

    本合同签订后,若因法律、法规、相关政策变动和不可抗力导致本合同需要延迟履行或者解除的,合同各方当事人无须承担违约责任。合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决协商不成的,可向仲裁委员会仲裁,或直接向人民法院起诉。

    本合同经各方签字后即生效,未尽事宜,可由当事人约定后签订补充协议。本合同一式份甲方份,乙方份,丙份,房地产交易登记部门份。

    甲方(卖方)(签章):___________乙方(买方):___________

    委托代理人(签章):___________委托代理人(签章):___________

    丙方(房地产经纪机构)(签章):___________

    委托代理人(签章):___________

    签订______日期:年______月______日

    附件:___________房屋附属设施、设备清单

    一、房屋附属设施设备

    1、水:___________

    2、电:___________

    3、燃气:___________

    4、供暖:___________

    5、空调:___________

    6、电视馈线:___________

    7、电话:___________

    8、互联网:___________

    9、其他:___________

    二、房屋家具、电器、用品情况

    三、房屋配套物品

    1、【房屋钥匙】【单元门钥匙(或磁卡)】【信箱钥匙】【水门钥匙】【电门钥匙】【暖门钥匙】【燃气门钥匙】【】

    2、【《住宅使用说明书》及《住宅质量保证书》】、【《家装装修施工合同》及装修材料的发票】

    3、【水ic卡】【电ic卡】【气ic卡】

    4、【有线电视交费凭证】【电话交费凭证】【adsl(上网)交费凭证】5、。

    四、装修装饰情况:___________。

    五、关于该房屋附属设施设备、装饰装修等有关费用的具体:___________。

    存量房交易定金收到条

    今收到购房人所购买的定金

    (小写。________________________)

    收到人:___________

    收到日期:______年______月______日

    存量房交易房款收到条

    今收到购房人所购买的房款(小写。)

    收到人:___________

    收到日期:______年______月______日

    购房合同【篇6】

    甲方(出卖人):身份证件号码:

    乙方(买受人):身份证件号码:

    甲乙双方经过有好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:

    第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:

    在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的,甲方应予协助。如因甲方的延误。

    该房屋座落于________________________,建筑面积为___________平方米;套内建筑面积__________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米;

    该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

    该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定。

    第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。

    条 本协议在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方均可向人民法院起诉。

    条 甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋,每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时,乙方有权解除本合同。甲方除将已收的房价款全部退还乙方外。

    第三条计价方式与价款

    按建筑面积计算价款,房屋单价为人民币每平方米____________元,总金额人民币元整;房价款的支付方式、支付时间为:

    乙方在年月日前付给甲方定金(人民币),(大写)____________元,(小写)____________元。该定金条款的约定,受《中华人民共和国合同法》条款的调整。

    第四条房屋价款乙方分三期付给甲方:

    第一期:在年月日,付人民币万元;

    第二期:在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。;

    第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民币万元。

    每期付款,甲方收到后出具收据。

    第五条

    1、甲、乙双方定于年月日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。

    2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。

    3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。

    4、甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:

    第六条甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

    第七条甲、乙双方同意,双方应于本合同生效之日起日内到房地产主管部门办理过户手续。

    在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的,甲方应予协助。如因甲方的延误,致影响过户登记,由甲方负赔偿责任。如甲方原因而不能办理过户登记,乙方有权解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本合同第八条承担违约责任。

    条 本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

    该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:

    该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定,该费用由甲方承担乙方承担。

    乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方。

    第十条 本合同式 份。其中甲方留执 份,乙方留执 份。

    除本条第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由甲、乙双方按国家规定各自承担。

    第八条甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋,每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期

    超过3个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

    甲方的保证责任比较宽泛,条文并未一一列举。除第一条已经列明的房屋状况外,乙方还需向甲方了解附件二所列内容。

    因不可抗力不能履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人。

    乙方如未按本合同第五条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。

    并应在交房当日将_________等费用结清。

    第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时,甲方有权解除本合同。

    款采用填空格式,直接填入双方商定的定金金额即可;需要注意的是定金条款的生效必须以定金的实际支付为条件,即使双方约定了定金条款但没有实际支付定金的,该条款不生效。第二款采用选择格式,只能单选;

    根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定。

    逾期超过_________天后,即视为乙方不履行本合同。届时。

    条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担。

    第十条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。

    第十一条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

    第十二条该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理:

    第十三条本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

    第十四条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。协商不成的,由房屋所在地人民法院起诉管辖。

    第十五条本合同一式份。其中甲方留执份,乙方留执份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。

    甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。

    乙方购买的房屋位于**市**区***,(以下简称该房屋)。甲方已取得该房屋的房屋所有权证(编号:** )。

    第十六条本合同自甲乙双方签订之日自之日起生

    效。

    甲方(签章):乙方(签章):

    地址:地址:

    现住址:现住址:

    联系电话:联系电话:

    签约日期:签约日期:

    购房合同【篇7】

    为更好地维护买卖双方合法权益,请买卖双方在签约前认真阅读以下内容:

    1.买卖双方经协商一致,可以对合同条款进行修改、补充,但修改、补充的内容应当符合法律、法规及本房地产项目土地使用权出让合同的规定。

    如买方无需贷款,但该房屋有抵押的。

    2.在签订本合同之前,买卖双方当事人可要求对方出示身份证明、企业法人营业执照、房地产证等有关证明文件,并认真审阅合同内容。

    如买方需贷款,且该房屋由抵押的,双方同意自抵押权注销、且买方贷款审批通过后,共同向房屋权属登记部门申请办理网签、房屋权属转移登记等手续。

    3.买方在签订本合同前,应当对本合同所涉房地产进行实地考察。对房地产周围的环境、交通、学校及附着于该房地产之上的学位、户口等情况进行充分了解。

    卖方应当在该房屋所有权转移之日起30日内,向房屋所在地的户籍管理机关办理完成原有户口迁出手续。如卖方未按期将与本房屋相关的户口迁出的,每逾期一日,卖方应按照总房款的万分之五向买方支付违约金。如逾期超过90日,买方有权解除本合同,卖方应自收到解除通知之日起3日内退还买方全部已付款,并按照总房款的30%支付违约金,如买方实际损失高于上述违约金标准,则买方有权主张实际损失赔偿。

    4.为保证交易资金安全,建议买卖双方通过银行第三方托管方式进行资金监管,并以协议方式明确约定资金监管帐户及资金交付条件等相关事宜。

    卖方保证该房屋没有产权纠纷,无其他共有权人,因卖方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的。

    5.本合同生效后,未被修改的文本印刷文字及空格处填写的有效文字与符号均视为买卖双方合意的内容。合同附件及补充协议经买卖双方共同签订后与合同正文具有同等法律效力。

    附件一所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修随同该房屋一并转让给买方。

    7.本合同签订不等于产权过户,只有经过房地产登记机关的转移登记,产权过户才算完成。合同签订到产权过户,有一个时间过程,期间可能会出现产权被查封等特殊情况,因此请买卖双方务必注意交易风险。

    卖方与买方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收。

    当事人基本信息:

    卖方:____________________________________________

    姓名:_______________________ 国籍/地区:_______

    身份证/护照号码:___________ 联系电话:_________

    通讯地址:___________________ 邮政编码___________

    公司或机构名称:__________________________________

    营业执照号码:_______________ 所占份额:_________

    通讯地址:___________________ 邮政编码:_________

    法定代表人:_________________ 联系电话:_________

    身份证/护照号码:________________________________

    代理人:_____________________ 联系电话:_________

    身份证/护照号码:________________________________

    通讯地址:___________________ 邮政编码:_________

    共有权人:___________________ 姓名:_____________

    国籍/地区:_________________ 联系电话:_________

    身份证/护照号码:________________________________

    通讯地址:___________________ 邮政编码:_________

    所占份额:________________________________________

    公司或机构名称:__________________________________

    营业执照号码:_______________ 所占份额:_________

    通讯地址:___________________ 邮政编码:_________

    法定代表人:_________________ 联系电话:_________

    身份证/护照号码:________________________________

    买方:____________________________________________

    姓名:_______________________ 国籍/地区:_______

    身份证/护照号码:___________ 政编码:___________

    所占份额:________________________________________

    公司或机构名称:__________________________________

    营业执照号码:_______________ 所占份额:_________

    通讯地址:___________________ 邮政编码:_________

    法定代表人:_________________ 联系电话:_________

    身份证/护照号码:________________________________

    代理人:_____________________ 联系电话:_________

    身份证/护照号码:________________________________

    通讯地址:___________________ 邮政编码:_________

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《深圳经济特区房地产转让条例》及有关法律、法规的规定。

    本合同签订后,卖方再将该房屋出卖给第三人,导致买方不能取得房屋所有权证的,买受人有权解除本合同,卖方应当自收到解除通知之日起2日内退还买方全部已付款,并按买方累计已付房价款的一倍支付违约金,如买方实际损失超过上述违约金标准的,买方可以要求卖方支付房屋差价等损失。

    第一条 转让标的卖方所转让房地产(下称该房地产)坐落于:____________________________________。 房地产证号为:________________________。房地产用途为:______________________。登记建筑面积为:____________平方米。套内建筑面积为:____________平方米。该房地产土地使用权年限自________年_______月_______日至_______年(月_______日止。该房地产于_______年_______月竣工。目前该房地产物业管理公司为_______,物业管理服务费为每月每平方米建筑面积人民币:_______佰_______拾_______元_______角_______分(小写:_______元)。

    第二条 房地产产权现状

    该房地产没有设定抵押也未被查封,卖方对该房地产享有完全的处分权。

    第三条 房地产租约现状

    该房地产所附租约现状为

    1.该房地产没有租约;

    2.该房地产之上存有租约。租赁合同见附件[租赁编号:______________,月租金__________元整(小写_______),租期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日]。卖方须于签署《深圳市二手房买卖合同》前取得承租人放弃优先购买权或放弃购买权之书面证明,否则视为卖方违约。买卖双方经协商一致按下述第种方式处置租赁合同(只能选择其中一种):

    ①该房地产产权转移后,原租赁合同在有效期内对买方仍然有效。卖方须于_________前协助买方与承租人签订新的租赁合同。

    卖方需付税费:(1)增值税;(2)城市建设维护税;(3)教育费附加;(4)印花税;(5)个人所得税;(6)土地增值税;(7)房地产交易服务费;(8)土地使用费;(9)提前还款短期贷款利息(如有);(10)提前还款罚息(如有)。

    ②卖方须于该房地产交付买方使用前解除原租赁合同,买方对因原租赁合同而产生之纠纷不承担任何责任。

    第四条 附着于该房地产之上的户口

    该房地产所附着的户口,卖方保证于收到房地产转让总价款之日起_____日内迁出,逾期则以该房地产转让总价款为基数按每日万分之____向买方支付违约金。

    其他税费由买卖双方各承担一半:(1)权籍调查费;(2)房地产买卖合同公证费(如有);(3)评估费;(4)保险费(如有);

    第五条 转让价款

    该房地产转让总价款为人民币:______亿______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分(小写:____________元)。该转让价款不含税费。

    第六条 交易定金

    该房地产交易定金为人民币:________亿______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分(小写:____________元)。买方同意按以下方式支付:

    本合同签订时,向卖方支付定金人民币:______亿______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分(小写:____________元)。

    本合同签订后______日内,向卖方支付定金余额人民币:______亿______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分(小写:____________元)。

    上述定金建议交由买卖双方约定的银行第三方账户监管。买方将定金在合同约定期限内存入监管帐号,即视为卖方收讫。定金在买卖双方办理过户手续时自动转为楼款,但另有约定的除外。

    本合同签订后,任一方不履行本合同约定的义务的,按总房款的万分之五向非违约方支付违约金。如非违约方的实际损失高于上述标准的。

    第七条 交房保证金

    为防范交易风险,督促卖方按约定如期交付该房地产并结清所有费用,买卖双方协商同意在本合同签订时从交易总价款中预留人民币:______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分(小写:____________元)。作为交房保证金(不超过交易总价款的____%)。此款在卖方实际交付房地产及完成产权转移登记时进行结算。此交房保证金的处理方法为下列第____种:

    1.交由居间方托管;

    2.其它:____________________________。

    第八条 付款方式

    买方所支付款项(包括定金、购房款),除有特别约定,建议以银行第三方托管的方式进行资金监管。

    买方按下列第______种方式给付除定金、交房保证金之外的房款人民币:______亿______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分(小写:____________元)。

    1.一次性付款

    买方须于年月日之前将上述房款支付至买卖双方约定的银行第三方监管账户。

    2.买方向银行抵押付款

    (1)买方须于年月日之前支付除定金、交房保证金之外的剩余首期款人民币:_____亿______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分(小写:____________元)。至买卖双方约定的银行第三方监管账户;

    (2)买方须于年月日之前向银行提交抵押贷款申请的相关资料,并配合银行办理贷款审批手续,抵押贷款金额以银行承诺发放贷款金额为准;

    因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起3日内向另一方当事人提供证明。

    (3)银行承诺发放贷款不足以支付房款余额的,双方约定按以下第____种方式处理:

    1.买方应于银行出具贷款承诺函之日起三日内补足应交款。

    2.合同解除,卖方应在解除合同之日起三日内全额退还买方已付____________等所有款项。

    3.买卖双方约定的其他付款方式:_________________________________。

    第九条 买方逾期付款的违约责任

    买方逾期付款的(因银行贷款原因导致买方逾期付款的除外),卖方有权要求买方按下列第种(只能选择其中一种)方式承担违约责任:

    因首部联系方式和联系信息错误而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。

    1.要求买方以未付款项为基数,按日万分之四支付违约金,合同继续履行。

    2.有权解除合同并要求买方支付该房地产总价款百分之____________的违约金。

    第十条 税费承担

    按有关规定,卖方需付税费:

    (1)营业税;

    (2)城市建设维护税;

    (3)教育费附加;

    (4)印花税;

    (5)个人所得税;

    (6)土地增值税;

    (7)房地产交易服务费;

    (8)土地使用费。

    (9)提前还款短期贷款利息;

    (10)提前还款罚息。

    买方需付税费:

    (11)印花税;

    (12)契税;

    (13)产权登记费;

    (14)房地产交易服务费;

    15)《房地产证》贴花;

    (16)抵押登记费;

    (17)借款(抵押)合同公证费;

    (18)授权委托公证费。

    其他费用:

    (19)权籍调查费;

    (20)房地产买卖合同公证费;

    (21)评估费;

    (22)律师费;

    (23)保险费;

    (24)其他(以实际发生的税费为准)。

    经双方协商,其中:____________

    上述________________________项由卖方支付。

    上述________________________项由买方支付。

    本合同履行过程中因法律、法规和政策原因新增的税费,按以下第____________方式处理:

    1.由法律、法规和政策规定的缴纳方缴纳。

    2.买卖双方同意由方缴纳。

    3.其他:买方支付:_______%;卖方支付:______%。

    以上按规定应由卖方和(或)买方支付的税费,因买卖双方协商改变实际纳税方的,法律责任不因纳税方的变化而转移。

    本合同自双方签字(盖章)之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充。对本合同的解除,本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。

    任何一方不按约定或法律、政策规定缴纳相关税费,导致交易不能继续进行的,应向对方支付该房地产总价款百分之______的违约金。

    房屋价款乙方分期付给甲方。在双方签订买卖合同之日,付人民币_________元;第二期,在房屋产权、土地权过户后付清。

    第十一条 房地产交付

    卖方应当于________将该房地产交付买方,并履行下列手续:

    1.买卖双方共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等事项进行验收,记录水、电、气表的读数,并办理交接手续;

    甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用。

    2.交付该房地产钥匙;

    3.________________________。

    第十二条 延迟交房的违约责任

    除本合同另有约定外,卖方未按合同约定的期限将该房地产交付买方,自约定的交付期限届满次日起至实际交付日止,卖方以该房地产转让总价款为基数按日万分之四向买方支付违约金,合同继续履行。

    在办理房屋产权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的,甲方应予协助。如因甲方的延误,致影响产权过户登记。

    第十三条 附随债务的处理

    卖方在交付该房地产时,应将附随的水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费、____________等费用结清,单据交买方确认,否则买方有权从交房保证金中抵扣上述欠费。

    本合同签订前,该房屋如有应缴纳的一切捐税、费用,概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担;

    第十四条 产权转移登记

    共同向房地产权登记机关申请办理转移登记手续。在收文回执载明的回复日期届满之日起日内,买卖双方须办理交纳税费的手续。该房地产证由买方领取。买方负有抵押义务的。

    甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价的总额_________‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时,乙方得解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

    第十五条 其他违约责任

    任何一方不履行本合同约定义务,致合同目的不能实现,守约方有权选择定金罚则或要求对方支付该房地产总价款百分之_____的违约金。

    乙方全部或部分不履行本合同第三条规定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日_________‰计算的违约金给与甲方。甲方得解除本合同。解约时。

    第十六条 不可抗力

    因不可抗力不能履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人。

    甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权清楚,绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,致影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方损失。

    第十七条 本合同与其他文件的冲突解决

    买卖双方在本合同签订之前的承诺及协议,如有与本合同不相符的,以本合同为准。

    第十八条 合同附件

    本合同共有附件________份。合同附件为本合同组成部分,具有同等法律效力。

    第十九条 法律适用与纠纷解决

    1.向深圳仲裁委员会申请仲裁;

    2.向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁;

    3.向____________人民法院起诉。

    第二十条 合同数量及持有

    本合同一式_______份,卖方_____份,买方_____份,其他交有关部门,均具同等法律效力。

    第二十一条 送达

    当事人所填写确认的通讯地址即为送达地址。

    第二十二条 合同生效

    本合同自买卖双方签字(盖章)之日起生效。

    卖方(签章):_______________  买方(签章):_______________

    卖方代理人(签章):_________  买方代理人(签章):_________

    __________年________月_____日  __________年________月_____日

    附件一

    双方其他约定:_________________________

    购房合同【篇8】

    出卖方(甲方):

    地址:

    XX编码:

    电话:

    法定代表人:

    职务:

    购买方(乙方):

    地址:

    XX编码:

    电话:

    法定代表人:

    职务:

    根据国家有关法律的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。

    第一条乙方购买甲方坐落在市街巷号的房屋栋间,建筑面积为平方米。

    第二条上述房产的交易价格:

    第三条付款时间与办法:

    第四条甲方应于________年____月____日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

    第五条税费分担

    1。甲方承担房产交易中房产局应向甲方征收的交易额的%的交易费,承担公证费、协议公证费。

    2。乙方承担房产交易中房产局应向乙方征收的交易额的%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。

    第六条违约责任

    1。乙方必须按期向甲方付款,否则,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款%的违约金。

    2。甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款%的.违约金。

    第七条本合同主体

    1。乙方是共人,委托代理人即乙方代表人。

    2。甲方是单位,代表人是。

    第八条本合同经国家公证机关公证处公证。

    第九条本合同发生争议的解决方式:本合同履行中发生争议,双方协商解决。协商不成时,按下列第种方式解决:

    1。向仲裁委员会申请仲裁;

    2。依法向人民法院起诉。

    第十条本合同一式份。甲方产权人各执一份,乙方执一份,房产管理局、公证处各执一份。

    甲方:

    法定代表人:

    乙方:

    法定代表人

    购房合同【篇9】

    购房合同是指双方在购买或出售房产时所签订的一份具有法律效力的书面合同。购房合同是房产交易中必不可少的一环,它规范了双方的权利和义务,保障了双方的合法权益。下面,我们来详细探讨购房合同的相关内容。

    一、合同主体

    购房合同的主体是双方当事人,即买方和卖方。在签订合同之前,双方必须确认对方的身份和资格,确保双方具备签订合法合同的资格。

    二、合同内容

    购房合同的内容包括以下主要内容:

    1.房屋基本情况:房产所在地、产权性质、房屋结构、建筑面积、使用年限等。

    2.房屋价格:房屋售价、首付款、尾款等。

    3.付款方式:付款时间、交割方式、买卖税费等。

    4.房屋交付:买方和卖方应在合同规定的时间内完成房屋的交付手续。

    5.违约责任:卖方未能按照合同规定的时间完成交房手续或交付不符合合同约定的房屋将承担违约责任,买方同样应按照合同规定完成付款。

    6.其他条款:关于产权证、房屋维修、法律争议等。

    三、合同的签订和履行

    购房合同应当采取书面形式,由双方当事人签字或盖章。签约时,需要双方当事人出示身份证明以证明签约人的真实身份。签约时应由双方当事人同时在合同上签字或盖章,确保双方了解合同的内容和意义。

    当双方按照合同约定完成交款和房屋交付后,卖方应将房屋产权证书和相关手续办理完毕,并按照合同约定将产权证转让给买方,并注销原有物业证明,买方可正式成为房屋的合法持有人。

    四、合同中的注意事项

    在签订购房合同前,为了保障自己的利益,购房者应当仔细阅读合同,注意以下事项:

    1.了解房屋产权证状况,确保卖方具备出售资格。

    2.确认房屋售价、首付款、尾款及相关的税费等款项。

    3.了解房屋实际面积、建筑材料、建筑年代等信息。

    4.注意合同中的条款,了解双方权利和义务。

    5.签约时,应当注意核对合同中的内容与实际情况是否一致,并要求卖方出示必要的证件,确认卖方身份。

    五、购房合同纠纷的解决途径

    在购房合同履行过程中,如出现纠纷,买卖双方应及时沟通协商解决。如果无法达成一致,可通过以下途径解决:

    1.仲裁:双方可以选择委托仲裁机构按照法律程序处理纠纷。

    2.诉讼:如果仲裁无效,买卖双方可以选择通过法律诉讼解决争议。

    总之,购房合同作为双方合法权益之保障,需要双方当事人认真考虑、全面分析并警惕风险,只有妥善签署合同并按照规定履行合同义务,才能够确保合同生效并能达到约定目标。

    购房合同【篇10】

    甲方(卖方): 身份证号:

    电话:住址:甲方配偶: 身份证号:

    电话:住址:

    乙方(买方): 身份证号:

    电话: 住址:

    鉴于:

    1、 房屋性质:本房屋是由的名义兴建的集资房,位于。甲方是 的工作人员,现有一个购买一套 级干部住房的购房指标。

    2、甲方愿意将其单位本次建房的购房指标转让于乙方。

    3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。

    4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项,并以自身的名义向其单位缴纳。

    5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有。

    6、甲方须保证房屋性质不属于经济适用房与军需房。

    7、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款( )之日起至房屋产权过户于乙方名下期间,甲方只是该集资房的名义产权人,乙方为此房屋的实际产权人。为明确双方的权利和义务,以达上述目的,双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得该房屋产权特签订以下协议:

    第一条、集资房屋的基本情况及产权实际人约定

    1、甲方单位集资建设的房屋坐落于。甲方依据其单位的规定,可通过集资建房取得一套建筑面积约 平方米的房屋的产权。具体楼号、楼层、户型、房间号及房屋面积根据甲方单位规定方式确定。

    2、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款()之日始,乙方即为协议本条款约定房屋的实际产权人。

    第二条、转让金额及支付方式

    因该房屋尚在建设阶段,甲方同意将该房屋(包括但不限于所附带的车位、车库等附属设施)购房指标转让给乙方,乙方在签订本协议之日起三日内,向甲方支付人民币: 元。

    其中:购房指标转让费为人民币: ,甲方为该房屋垫付的购房款为人民币: 元,共计元。

    剩余购房款及办理相关房屋交割费用,根据甲方单位规定方式和时间缴纳。

    第三条、购房款项缴纳

    根据甲方单位要求的交款时间和数额,乙方将房屋购房款交付给甲方。由甲方代替乙方及时缴纳予该单位。甲方应在缴纳费用当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。

    第四条、除购房款外的费用承担

    本协议履行过程中,因办理房屋产权而发生的各种法定税、费由乙方承担。甲方仅收取购房指标转让费。

    第五条、房屋产权手续办理

    甲方应按本单位的要求,及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作,及时提交各种资料,以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。

    第六条、房屋交付、产权证的办理和取得

    一)房屋交付

    协议约定的房屋建成后,若甲方单位将房屋交付于甲方,则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方。乙方即行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。

    二)产权证的办理和取得

    1、甲方有义务及时和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料。甲方有义务协助乙方及时按 的要求申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助乙方在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续。

    2、如果甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下,则甲方应在取得该房屋产权证书后,将以其名义取得的房屋产权协助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)。

    3、无论出于何种原因,致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下,在此期间,乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益,甲方不得就此主张任何异议。

    第七条、甲方的权利和义务:

    1、在签订本协议后,甲方应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方。甲方有义务协助乙方及时按 的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助乙方在办理该房屋产权证、土地使用证前办理房屋产权变更登记手续,但甲方不承担相关手续费;

    2、在签订本协议后,甲方应当全力配合乙方办理该房产交割的一切相关手续,除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费、房产证、土地证及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,甲乙双方不得要求对方支付其他的费用;

    3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建,或者由于甲方工作调动而使购房指标被取消,甲方应在收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后二日内连同指标转让费一并退回给乙方,协议自行终止;

    4、甲方将购房指标转让给乙方后,不得将该购房指标再行转让他人,否则视为违约。

    5、甲方配偶及其他继承人也无权收回该房屋指标,否则视为违约。

    5、接到单位关于购房的各类通知后(如交款通知、领取文件、钥匙等各种通知)甲方应

    在二十四小时内通知乙方;

    6、当房屋建成并交房时,甲方应及时通知乙方,并在两日内将房屋钥匙交给乙方。

    第八条、乙方的权利和义务

    1、在签订本协议后,乙方应按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按 的要求付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费、产权证、土地证等相关费用,以及届时更名、过户等手续的所有相关费用;

    2、乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款;

    3、若三年内由于各种原因没有开工建设,乙方有权要求甲方退还支付给甲方的所有费用;

    4、乙方有权将房屋转让第三方,甲方不得干预及索取其他费用;

    5、本协议签订后,甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策(包括但不限于:房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免)均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿;

    6、本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力,承诺在双方尚未完成对该房屋的产权交割前不会中途退出该协议,如乙方中途退出该协议将视为违约。

    7、在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则视乙方违约。

    8、开发商向甲方交付房屋当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后,所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。

    第九条、其他约定

    1、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,且不视为双方违约。按本条款解除协议时,甲方应在收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后二日内连同转让费一并退回给乙方。

    2、双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房转让协议内容,本协议也不对开

    发商公开。

    3、由于目前该房屋所属小区具体房价不明确,甲、乙双方均达成合意,双方均不得以日后价格波动为由取消该交易并要求对方重新确定购房指标转让费价格,否则视为违约。

    4、届时该套房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。

    5、签订本协议时,甲、乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和户口簿复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件,届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件提供第三方,否则追究法律责任。

    6、协议终了中止时,甲方需将乙方证件复印件(署名件)及乙方出具的相关收据退还乙方;乙方需将甲方证件复印件(署名件)及住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件退还甲方。

    7、双方约定因国家政策、单位原因造成本协议无法及时履行时,甲方应提前通知乙方,并继续配合乙方取得相关权益。

    第十条、违约责任

    1、协议履行中,甲方擅自终止协议,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,还要赔偿乙方双倍购房指标转让费。

    2、乙方违约或中止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费。购房款及其他已支付款项应在协议终止后的二日内返还乙方。

    3、在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方不能按时交清房款及手续费等,造成房屋不能顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费。

    第十一条 声明及保证

    本协议签订时,需经过双方配偶及第一法定继承人同意。

    第十二条 争议的处理

    甲 方:

    乙 方:

    年月日

    购房合同【篇11】

    卖方(甲方):______________身份证号码:_______________________

    详细住所:____________________________________________________。

    买方(乙方):______________身份证号码:_______________________

    详细住所:____________________________________________________。

    甲、乙双方就房屋买卖相关事宜,依照现行法律法规,本着平等、自愿、公平、公正的原则,协商一致,订立本合同如下条款,供双方共同遵照执行:

    一、房产地点:

    ________________________________________________________。

    二、出售价格:

    ________________________________________________________。

    三、付款方式:

    1、本合同签订后________天内,乙方支付给甲方________万元。

    2、________日内付________万元,其余________万元________年________月________日前付清。

    四、房屋交付日期:

    交付________万元之后交付房屋。

    五、甲方责任:

    1、甲方必须保证本房产的合法性,保证其未被抵押、担保、出租、出售等,确保不存在任何尚未理清的纠纷。

    2、甲方有责任配合协助乙方办理房产相关手续,相关费用由乙方承担。

    3、按本合同约定交付本房产,逾期视为违约。

    4、合同签订后,甲方不得以任何理由和借口索回本房产。

    六、乙方责任

    1、按本合同约定及时支付购房款等相关费用。

    2、合同签订后,乙方不得以任何理由和借口拒收本房产。

    3、本合同签订后,视为乙方认可本房产质量,日后之维修、保养等费用,由乙方自行承担,不得以房屋质量问题向甲方提出任何要求。

    4、乙方收房后,不得随意改建和扩建,若因此产生违规建筑,导致受到处罚或强制拆迁等后果,均与甲方无关,一概由乙方承担。

    5、乙方须承担政策及城市规划风险,与甲方无关。

    七、违约责任

    1、乙方逾期付款,则按其逾期付款金额以每日________计算违约金支付给甲方,逾期超过________天,甲方有权单方解除本合同。解约后,乙方已付房款不退。

    2、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。

    八、其他约定

    本合同一式________份,甲方、乙方、中间人各________份,签字生效。

    甲方(盖章):________________乙方:_________________________

    代表人(签字):______________身份证号码:__________________

    _________年________月_______日_________年________月_______日

    【购房合同(汇总十一篇)】相关推荐
    常用的对学生中考的祝福语集锦 【精】

    时间弹指一挥间,中考学生们的初中生活已经接近尾声,中考是一个公平竞技的平台,是改变命运最重要的一次机会,在临近时中考亲戚好友也都想把祝福送给中考学生,有哪些关于中考祝福语模板呢?教师范文大全小编特地为您收集整理“常用的对学生中考的祝福语集锦”,希望能对你有所帮助,请收藏。...

    单篇精选: 数学日记700字

    在平时的学习生活中,我们可能会按照个人习惯写一些文章,掌握范文的撰写对自己会有很大的帮助,在哪里可以找到相关的范文呢?下面是小编为您精心收集整理,为您带来的《单篇精选: 数学日记700字》,仅供参考,希望对您有帮助。今天是20xx年的春节,早晨一起床,我们一家三口就穿上了各自的新衣服,开始忙活了起来...